案例分析题

某高速公路建设项目,建设单位与施工单位签订了工程施工合同,工程未进行投保。在工程施工过程中,遭受特大暴风雨和洪水不可抗力袭击,使工程遭受到大损失,施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附有与索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本内容如下:(1)遭特大暴风雨和洪水袭击属不可抗力,是因非施工单位原因造成的损失,故应由建设单位承担赔偿责任。
(2)给已建部分工程造成破坏,损失22万元,其修复费用应由建设单位承担,施工单位不承担修复的经济责任。
(3)施工单位人员因此灾害导致数人受伤,处理伤病医疗费用和补偿金总计2.5万元,建设单位应给予赔偿。
(4)施工单位进场的正在使用的机械、设备受到损坏,造成损失6万元,由于现场停工造成台班费损失3万元,建设单位应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3万元,建设单位应予以支付。
(5)因特大暴风雨和洪水造成工地停工10天,要求合同工期顺延10天。
(6)由于工程破坏,现场清理需费用2万元,建设单位应予支付。
【问题】
1.监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后,应进行哪些工作?
2.不可抗力发生风险承担的原则是什么?
3.对施工单位提出的要求如何处理?(请逐条回答)

查看答案
该试题由用户514****52提供 查看答案人数:2050 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户514****52提供 查看答案人数:2051 如遇到问题请联系客服
热门试题
高速公路建设项目工程分析中,勘察期应重点关注()。 根据《建设工程施工合同》,施工单位任命项目经理需要向建设单位提供哪些证明( )。(2016) 某工程经过招标,某施工单位(在招标过程中,建设单位已压价)中标后进场施工,在签订建设工程施工合同时,建设单位又强行提出二次压价,某施工单位不予认可,所以双方未签订书面的建设工程施工合同,现工程主体已近封顶,建设单位亦按照约定按施工单位已完工程量进行付款,因未签订建设工程施工合同,施工许可证未办证,工程不能办理竣工备案手续。此种情况下,某施工单位应该采取什么措施进行应对?需要收集的材料大致几类?月度报量建设单位恶意压价,拖欠进度款,则月度进度款利息如何计算? 某高速公路建设项目设计阶段发生重大变动,根据《高速公路建设项目重大变动清单(试行)》,属于重大变动的是()。 某高速公路建设项目设计阶段发生重大变动,根据《高速公路建设项目重大变动清单(试行)》,属于重大变动的是(  )。 某高速公路建设项目设计阶段发生重大变动,根据《高速公路建设项目重大变动清单(试行)》,属于重大变动的是()。   某施工单位通过伪造资质与单位名称与建设单位签订建设工程合同,工程完工后经验收质量合格,某施工单位是否有权向建设单位主张工程价款,建设单位发现某施工单位伪造资质与单位名称后要求以物品抵充工程款且将物品的折价明显高于市场价,作为施工单位应如何处理? 背景材料: 某高速公路在建设单位、设计单位、施工单位、监理单位的共同努力下,按质按量如期完成工程合同,交工验收两年后,该高速公路工程基本符合竣工验收条件,建设单位向交通主管部门申请竣工验收。 公路工程竣工验收应具备哪些条件? 竣工验收文件由建设单位按() 工程立卷,声像档案由建设单位、施工单位按建设项目或单位工程立卷。 某高速公路建设项目设计阶段发生重大变动,根据《高速公路建设项目重大变动清单(试行)》,属于重大变动的是(   ) 施工单位与建设单位就某工程签订了三份施工合同,施工结束后,建设工程质量验收合格,但经人民法院判定,三份合同均为无效合同。施工单位可请求法院参照( )结算建设工程价款。 跃兴工程公司与建设单位签订了工程施工承包合同,建设单位的下列行为中,属于违法行为的是() 承担公路建设项目的可行性研究单位、勘查设计单位、施工单位和工程监理单位,必须持有国家规定的() 高速公路建设损坏乡村道路的,施工单位应当在撤离前予以修复或者给予相应的经济补偿() (2014年)高速公路建设项目工程分析中,勘察期应重点关注() 某工程,建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。经建设单位同意,施工单位选择了乙施工单位作为分包单位。在合同履行中,发生了如下事件。事件1:在合同约定的工程开工日前,建设单位收到甲施工单位报送的《工程开工报审表》后即予处理:考虑到施工许可证已获政府主管部门批准且甲施工单位的施工机具和施工人员已经进场,便审核签认了《工程开工报审表》并通知了项目监理机构。事件 甲地的建设单位与乙地的施工单位在丙地签订了建设工程施工合同,合同规定:若发生争议,向丙地法院起诉。则该诉讼管辖方式为( )。 背景材料: 某高速公路施工合同段在建设单位、设计单位、施工单位、监理单位的共同努力下,施工单位精心组织施工,按质按量如期完成工程合同,符合交工验收条件后,经监理工程师同意,施工单位向项目法人提出了交工验收申请。 公路工程交工验收应具备哪些条件? 某工程,建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修期的监理工作,建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。工程施工过程中发生以下事件。事件1:基坑开挖后,发现地下情况与发包人提供的地质资料不符,向建设单位提出索赔,但建设单位表示提供的资料仅供参考。事件2:监理工程巡视时,发现正在进行防水工程施工的分包单位未经建设单位同意。事件3:该工程施 工程施工合同中建设单位和施工单位的主要责任是什么?
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位