某公路工程项目第8施工合同段，发包人与承包人于2022年5月8日签订了施工合同，约定合同价为18816万元(不含税金)，合同工期800天;合同价中的管理费以直接费为计算基数，管理费率为12%，利润为5%。在施工过程中发生如下事件：事件1：该工程的关键线路上发生了以下工期延误事件：
（1）由于建设单位征地拆迁不到位，不能提供施工场地，工程于2022年7月27日至8月2日停工;某分项工程的图纸延误导致施工单位于2002年8月29日至9月7日停工。
(2)由于施工单位原因，原计划于2022年8月6月上午8：00到场的主要施工机械直到2022年8月26月上午8：00才到场。
(3)另一分项工程基础施工时，发现一座清代早期古墓，因考古发掘，于2022年8月3月至8月5日停工。该地已于2022年8月24日至8月28日遭遇30年一遇的暴雨。在发生上述工期延误事件后，施工单位按合同规定的程序向建设单位提出了工期和费用索赔申请，经双方索赔申请，经双方协商一致，索赔费用按实际损失计算，工期延误导致的管理费补偿按合同工期每天平均分摊的方法计算。
事件2：施工单位2022年9月完成路基挖方20000m3，路基填方12000m3，桥梁基础混凝土800m3
问题：
1.针对事件1：（1）应予批准的工期延长时间为多少天？说明理由
（2）工期延误应予补偿的管理费为多少？
2.针对事件2：（1）给出2022年9月完成工程计量的意见（待完善）
（2）工程计量时，施工单位应提交哪些资料？
（3）监理工程师进行工程计量的依据有哪些？

某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同，承包人就开始实际施工。工程竣工后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，人民法院应认定该合同() 某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同,承包人就开始实际施工。工程竣工后,由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,人民法院应认定该合同 根据《建设项目工程施工合同（示范文本） 》 ， 合同约定由承包人向发包人提交履约保函时， 发包人应向承包人提交（ ） 担保。 发包人与承包人未签订书面建设工程施工合同，承包人按照发包人的指令进行了工程施工，发包人在验收基础上支付了相应款项，则双方之间建设工程施工合同()。 某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是() 某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷,当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是（） 某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷,当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当同时向承包人提供（）。   根据《建设工程施工合同（示范文本）》，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当同时向承包人提供（）。   承包人（），发包人可以请求解除建设工程施工合同 发包人违约，承包人按合同的约定暂停施工（）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。 《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后（）天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。 承包人暂停施工（　　）天后，发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知。 承包人暂停施工（ ）天后，发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知。 在公路工程施工合同中，属于发包人的风险包括（） 《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，监理人在收到承包人提交的交工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后（）天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的交工付款证书。 《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，由发包人提供的材料和工程设备，发包人应在材料和工程设备到货（）天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。 在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这说明我国工程合同索赔是( )。 在我国工程合同索赔中，既有承包人向发包人索赔，也有发包人向承包人索赔，这 说明我国工程合同索赔是( )。 《公路工程标准施工招标文件》合同条款规定，工程施工过程中发生安全、环境污染事故的，承包人应（）通知监理人，监理人应立即通知发包人。